共同遲延責任分配之系統化分析方法

以作者查詢圖書館館藏

、以作者查詢臺灣博碩士

、以作者查詢全國書目

、勘誤回報

、線上人數：31

、訪客IP：3.144.97.189

姓名

張嘉琪(Chia-Chi Chang) 查詢紙本館藏

畢業系所

營建管理研究所

論文名稱

共同遲延責任分配之系統化分析方法
(A Systematic Approach for Apportioning Concurrent Delay)

相關論文

★ 應用整合專案交付與建築資訊模型於工程專案之探討	★ 建築物維護管理系統之建立
★ 以案例式推理推估營造綜合險保險費率之研究	★ 生命週期導向橋梁評估系統之研究
★ 以生命週期為導向之建築物維護資訊管理系統	★ 國立大學工程設施BOT財務可行性評估流程之研究-以育成中心與宿舍為例
★ 臺灣地區橋梁維護管理現況與未來發展策略之研究	★ 橋梁目視檢測自動化系統之研究
★ 斜張橋目視檢測評估標準建立	★ 導入建築物生命週期觀念之物業管理系統
★ 公共工程開口合約之研究-以公路維護為例	★ 長橋目視檢測評估方法之研究
★ 公共工程逾期罰款判決態樣之分析與應用	★ 工程主控保險計畫現況與改進芻議之研究－以台北市捷運工程為例
★ 臺灣地區橋梁管理系統維護管理決策支援模組之建立-以公路總局為例	★ 橋梁維修資訊管理模組架構最適化之研究

檔案

[Endnote RIS 格式]

[Bibtex 格式]

[相關文章]

[文章引用]

[完整記錄]

[館藏目錄]

[檢視]

[下載]

本電子論文使用權限為同意立即開放。
已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

摘要(中)

隨著營建工程規模日益龐大，工程遲延之起因不勝凡舉。當分別可歸責於雙方之遲延事件，於同一時段內發生時，業主會利用此共同遲延規避承包商因工期展延所衍生之費用；承包商亦會以共同遲延為由，規避工程逾期之損害清償，是故分析雙方責任便成為一項困難的議題。而對於共同遲延責任歸屬之判斷，目前國內外尚未有確立且統一之處理方式。常見之遲延分析技術於國外已行之有年，其公平性及合理性已趨於完善，可歸納為三種類型：第一種類型為「簡易加總法」；第二種類型為「雙方立場分析法」；第三種類型為「時間窗格分析法」，此三類型之分析技術雖皆有其優缺點及適用之時機，但皆僅適用於一般性之工程遲延，並未特別考量共同遲延之責任分擔。
本研究首先蒐集國內外相關文獻，針對共同遲延之進階定義：「在同一時間區段內，發生造成完工工期遲延之兩個或多個事件，此諸事件分別可歸責於業主與承包商，且其所影響之作業項目間並無先後次序關係」，進而結合國內法理及排程精神，研擬一適用於共同遲延責任歸屬之系統化分析方法。此方法係以「時間窗格分析法」中之「即時時段分析技術」為基礎，依據共同遲延時段中，先發生遲延時段、重疊時段以及後續發生時段，將時程系統化地切割為多個時間窗格逐步探討。該方法不僅可適用於要徑上與非要徑上之共同遲延事件，更可公平計算各種遲延之種類對工程所造成之影響，且無須逐日繁瑣分析即能以系統化之方式得到正確度高、責任分擔明確量化之結果。最後將以一實際案例計算，說明其套用本系統化方法之結果。

摘要(英)

Apportioning responsibilities of concurrent delay to the owner and the contractor is a difficult task, due to the sophisticate nature both in the schedule and in the factors that cause the delay. This research attempts to develop a simplified yet systematic approach that can be used for a fair apportionment of concurrent delay. A concurrent delay is defined herein as when the contractor and the owner have both caused independent critical path delays during the same approximate time period.
Incorporating the concepts of windows analysis and critical path method (CPM), the developed approach divides a concurrent delay into three timeframes or windows: (1) the delay period which occurs first; (2) the overlapping delay period; and (3) the remaining delay period after the overlapping. These three “windowing of delay” steps allow for quickly apportioning of delay in each single window, and a fourth step will sum up those apportioned delays to obtain each party’s final responsibilities. For a concurrent delay that is formed by multiple delays, the three “windowing of delay” steps will extend to more steps while the last summation step remains the same. This developed approach is found to be simple and effective at this stage for all kinds of concurrent delays. A real case has been successfully tested in this research.

關鍵字(中)

★ 共同遲延
★ 工程遲延
★ 遲延分析方法

關鍵字(英)

★ schedule analysis
★ delay analysis
★ Concurrent delay

論文目次

摘要 I
英文摘要 II
致謝 III
目錄 IV
圖目錄 VIII
表目錄 X
第一章緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的 2
1.3 研究方法與流程 3
1.4 研究範圍 5
1.5 論文架構 5
第二章文獻回顧 7
2.1 工程遲延的起因 8
2.2 工程遲延的種類及責任歸屬 10
2.2.1 國內對工程遲延之分類及責任歸屬 10
2.2.2 國外對工程遲延之分類及責任歸屬 12
2.3 共同遲延的定義 15
2.3.1 共同遲延的基本定義 16
2.3.2 共同遲延的進階定義 16
2.4 一般性共同遲延的處理方式 17
2.4.1 互有因果關係之遲延事件 17
2.4.2 發生在要徑與非要徑上的遲延事件 20
2.4.3 遲延事件之組合 21
2.4.4 發生在同一作業上的遲延事件 23
2.5 共同遲延的分配理念及處理方式 24
2.5.1 共同遲延的分配理念 24
2.5.2 共同遲延的處理方式 25
2.6 本章小結 29
第三章工程遲延分析方法 31
3.1 遲延分析方法使用的工程時程 31
3.1.1 原規劃時程 (As-planned Schedule) 32
3.1.2 調整後時程 (Adjusted Schedule) 32
3.1.3 竣工時程 (As-built Schedule) 32
3.1.4 核定時程 (Entitlement Schedule) 33
3.1.5 剩餘工期時程 (Remaining Duration Schedule) 33
3.2 遲延分析方法的演進 33
3.2.1 簡易加總法 34
3.2.2 雙方立場分析法 34
3.2.3 時間窗格分析法 35
3.2.4 三類型遲延分析技術比較 36
3.3 共同遲延之假設案例說明 36
3.4 簡易加總法代表技術 38
3.4.1 整體影響技術 (Global Impact Technique) 38
3.4.2 淨影響技術 (Net Impact Technique) 40
3.5 雙方立場分析法代表技術 42
3.5.1原規劃時程影響後分析技術 (Impacted As-planned Analysis) 42
3.5.2 崩塌竣工時程分析技術 (Collapsed As-built Analysis) 45
3.6 時間窗格分析法代表技術 47
3.6.1 時間影響分析技術 (Time Impact Analysis) 48
3.6.2 快照分析技術 (Snapshot Analysis) 51
3.6.3 即時時段分析技術 (Contemporaneous Period Analysis, CPA) 53
3.6.4 視窗分析技術 (Windows Analysis) 57
3.6.5 獨立遲延分析技術 (Isolated Delay Type, IDT) 60
3.7 遲延分析技術比較 64
3.7.1 遲延分析技術要項 64
3.7.2 遲延分析技術於共同遲延之判斷結果 66
3.7.3 即時時段分析技術於不同窗格之判斷結果 68
3.8 本章小結 72
第四章針對共同遲延之系統化分析方法 73
4.1 基本假設條件 73
4.1.1 共同遲延的遲延事件 73
4.1.2 分析方法之基礎 74
4.1.3 比較基準時程 74
4.1.4 剩餘工期時程 75
4.1.5 浮時所有權 76
4.2 共同遲延之系統化分析方法 77
4.2.1 系統化分析方法之分析基礎 77
4.2.2 系統化分析方法之整體分析流程 78
4.3 兩個作業項目組成之共同遲延 81
4.3.1 兩作業項目組成共同遲延之責任分配分析步驟 81
4.3.2 兩作業項目組成共同遲延之衍生情況 87
4.4 多個作業項目組成之共同遲延 98
4.4.1 多個作業組成共同遲延之責任分配分析步驟 99
4.4.2 多個作業組成共同遲延衍生情況 102
4.5 本章小結 108
第五章實際案例說明 110
5.1 案例說明 110
5.1.1 工程概述 110
5.1.2 工程爭議概述 110
5.2 案例判別結果 111
5.2.1 實際判別結果 111
5.2.2 套用本研究之共同遲延分析方法判別結果 114
5.3 案例套用結果討論 115
5.4 專家訪談 116
5.5 本章小結 118
第六章結論與建議 119
6.1 結論 119
6.2 建議 121
參考文獻 123

參考文獻

【1】George E. Baram (2000), “Concurrent Delays-What Are They and How to Deal With Them?” AACE International Transactions.
【2】Eric L. Nelson (2005), “Concurrent Delay: It's Not as Easy to Prove as You Thought,” http://www.lorman.com/newsletter.
【3】顧美春 (2002)，「工程契約風險分配與常見爭議問題之研究」，國立交通大學科技法律研究所碩士論文。
【4】行政院公共工程委員會 (2003)，「政府採購履約爭議處理案例彙編」。
【5】中華民國仲裁協會 (2000)，「工程仲裁案例選輯(I)」。
【6】中華民國仲裁協會 (2001)，「工程仲裁案例選輯(II)」。
【7】鄭明龍 (2003)，「營建工程遲延分析」，國立高雄第一科技大學營建工程系碩士論文。
【8】尹碧娟 (2004)，「工程時程遲延分析方法之研究」，中華大學營建管理研究所碩士論文。
【9】姚乃嘉 (2005)，「回歸仲裁制度，與國際接軌」，營建知訊，第二百七十四期，pp.44-51。
【10】Theodore J. Trauner, Jr. (1990), “Construction Delays,” R.S. Means Company, INC.
【11】FIDIC (2005), “The New Red Book,” Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils.
【12】Zaki M. Kraiem and James E. Diekmann (1987), “Concurrent Delays in Construction Projects,” Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 113, No. 4, pp. 591-602.
【13】Anania Mbabazi, Tarek Hegazy, Frank Saccomanno (2005), “Modified But-For Method for Delay Analysis,” Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 131, No. 10, pp. 1142-1144.
【14】Victor M. Ostrowski and Michael T. Midgette (2006), “Concurrent Delay Analysis in Litigation,” Cost Engineering, Vol. 48, No. 1, pp. 30-37.
【15】Satish B. Mohan and Khalid S. Al-Gahtani (2006), “Concurrent Delay Analysis Techniques and Improvements,” Cost Engineering, Vol. 48, No. 9, pp. 12-21.
【16】David Arditi and Thanat Pattanakitchamroon (2006), “Selecting a Delay Analysis Method in Resolving Construction Claims,” International Journal of Project Management, Vol. 24, pp. 145-155.
【17】Vera A Lovejoy (2004), “Claims Schedule Development and Analysis: Collapsed As-Built Scheduling for Beginners,” Cost Engineering, Vol. 46, No. 1, pp. 27-30.
【18】The Society of Construction Law (2002), “Delay and Disruption Protocol,” http://www.scl.org.uk.
【19】Mallesons Stephen Jaques (2003), “Concurrent Delay,” http://www. Mallesons.com.
【20】David Arditi and Mark A. Robinson (1995), “Concurrent Delays in Construction Litigation,” Cost Engineering, Vol. 37, No. 7, pp. 20-30.
【21】Business Publishiers (1993), Construction Claims Monthly Vol.15, No.10.
【22】Barry B. Bramble and Michael T. Callahan (1987), “Construction Delay Claims,” Wiley Law Publication.
【23】Rober A. Rubin, Sammie D. Guy, Alfred C. Maevis, Virginia Fairweather (1983), “Construction Claims Analysis, Presentation, Defense,” Van Nostrand Reinhold Company, INC.
【24】Khalid S. Al-Gahtani and Dr. Satish B. Mohan (2007), “Total Float Management for Delay Analysis,” Cost Engineering, Vol. 49, No. 2, pp. 32-37.
【25】Tarek Hegazy and Kehui Zhang (2005), “Daily Windows Delay Analysis,” Journal of Construction Engineering and Management, Vol.131, No. 5, pp. 505-512.
【26】Abdulaziz A. Bubshait and Michael J. Cunningham (2004), “Management of Concurrent Delay in Construction,” Cost Engineering, Vol. 46, No. 6, pp. 22-28.
【27】Mark Boe (2004), “Identifying Concurrent Delay,” http://www.cpmiteam. com.
【28】John R. Spittler (2003), “Analyzing Concurrent Delay when Using the Lean Approach to Scheduling,” AACE International Transactions.
【29】William Ibbs and Long D. Nguyen (2007), “Schedule Analysis under the Effect of Resource Allocation,” Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 133, No. 2, pp. 131-138.
【30】Thomas F. Peters, (2003), “Dissecting the Doctrine of Concurrent Delay,” AACE International Transactions.
【31】Ponce de Leon (1987) , “ Theories of concurrent delays, ” AACE International Transaction.
【32】Mireille Battikha and Sabah Alkass (1994), “A Cost-Effective Delay Analysis Technique,” AACE International Transaction.
【33】Robert J.Lane (1994), “Cause-Effect Analysis for Delay and Disruption Claims,” Construction Briefings.
【34】Hamed A. Al-Saggaf (1998), “The Five Commandments of Construction Project Delay Analysis,” Cost Engineering, Vol. 40, No. 4, pp. 37-41.
【35】Reynolds, R.B. and Revay, S.G. (2001), “Concurrent Delay: A Modest Proposal,” The Revay Report, Vol.20, No1.
【36】Business Publishiers (2002), Construction Claims Monthly, Vol. 24, No. 3.
【37】王伯儉(1999)，「延長工期之費用求償」，營造天下，第四十一期，pp54-59。
【38】Always Associates (2005), “Concurrent Delay Reviewed,” Legal Article of Always Associates, http://www.alway-associates.co.uk.
【39】謝哲勝、李金松(2005)，「工程契約理論與求償實務」，翰蘆出版社。
【40】Barry B. Bramble, Michael F. Donofrio, PE, John B. Stetson, IV, RA (1990), “Avoiding and Resolving Construction Claims,” R.S. Means Company, INC.
【41】The Society of Construction Law (2002), “Concurrent Delay” http:// www.scl org uk.
【42】Sabah Alkass , Mark Mazerolle, and Frank Harris (1996), “Construction Delay Analysis Techniques,” Journal of Construction Engineering and Management, Vol.14, pp. 375-394.
【43】John W. Melin and Barry Whiteaker (1981), “Fencing a Bar Chart,” Journal of the Construction Division, Vol. 107.
【44】George R. Stumpf (2000), “Schedule delay analysis,” Cost Engineering, Vol.42, No,7, pp.32-43.
【45】Youngjae Kim, Kyungrai Kim, and Dongwoo Shin (2005), “ Delay Analysis Method Using Delay Section,” Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 131, No. 11, pp. 1155-1164.
【46】Kirk D. Gothand (2003), “Schedule Delay Analysis: Modified Windows Approach,” Cost Engineering, Vol.45, No9, pp.18-23.
【47】James G. Zack Jr. (2001), “But-For Schedules-Analysis and Defense,” Cost Engineering, Vol.43, No. 8, pp.18-23.
【48】Jesus M. De La Garza, Michael C. Vorsler, and Cordell M. Parvin (1991), “Total Float Traded as Commodity,” Journal of Construction Engineering and Management,” Vol. 117, No. 4.
【49】盧仲昱 (1994)，「營建工程契約遲延問題之研究」，東吳大學法律研究所碩士論文。

指導教授

姚乃嘉(Nie-Jia Yau)

審核日期

2007-7-13

推文