| 姓名 |
黃月琴(Yueh-Chin Huang)
查詢紙本館藏 |
畢業系所 |
營建管理研究所在職專班 |
| 論文名稱 |
公共工程技術服務合約因工期展延所衍生費用問題之探討—以污水下水道工程為例
(The payment issues related to engineering services contract extension - A Case Study of sewer projects)
|
| 相關論文 | |
| 檔案 |
 [Endnote RIS 格式]
[Bibtex 格式]
 [相關文章]  [文章引用]  [完整記錄]  [館藏目錄]  至系統瀏覽論文 ( 永不開放)
|
| 摘要(中) |
技術服務廠商在國家經濟發展及公共建設上佔有極重要的角色。技術服務廠商之工
作品質良窳與否，直接影響公共建設的效能與安全。近年來，由於相關法令訂定，新增許多技術服務廠商之服務項目，但其服務費用卻並未隨著市場情況機動調整，國內公共工程工期延宕狀況屢見不鮮，長期下來，對於技術服務廠商產生勞務成本支出，補償無門。
本研究主要對於國內污水下水道工程案例技術服務工作契約仍執行中存有不公平合理之情形提出建議。並透過專家訪談之方式，了解現行法規執行中針對主辦機關委託技術服務廠商因非可歸責技術服務廠商的原因造成工期展延之問題，針對延長工程監造期間服務費用應如何計算合理補償方式，將現行法令之應予另加費用之規定，彙整以契約公式計算展延與模擬成本加公費法計算展延應合理之補償費用，並整體歸納出非可歸責廠商之原因分析，期能獲得主辦機關參考與解決問題。 |
| 摘要(英) |
Engineering service has been playing important role in the national construction projects and economic development. The quality of engineering service is directly related the function,efficiency and safety. In recent years, there were many new service items added to the scope of service, but the service fee was not adjusted. There were many projects extended or delayed and the payment in the extended period was not compensated and became dispute issues.
The unfair provisions in the several engineering service contracts of sewer construction were studied in this research. Through interview with several experts, it is explored the issues related to payment in extended service period not liable to engineer service company, the regulations in the current legal system, and, the proper way of calculation of compensations, etc. It is expected that the result of this study can be a good reference for the client organization to resolve such issues. |
| 關鍵字(中) |
★ 污水下水道
★ 工期展延
★ 技術服務廠商
★ 衍生費用 |
關鍵字(英) |
★ Sewer
★ Construction delays
★ Engineering service
★ Payment due to delay |
| 論文目次 |
摘要 I
Abstract II
誌謝 III
目錄 IV
圖目錄 VII
表目錄 VIII
第一章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究動機與目的 1
1.2.1 研究動機 1
1.2.2 研究目的 1
1.3 研究範圍內容及限制 2
1.3.1 研究範圍 2
1.3.2 研究內容 2
1.3.3 研究限制 2
1.4 研究方法 2
1.5 研究流程 4
第二章 文獻回顧 5
2.1 公共工程技術服務概述 5
2.1.1 技術服務廠商定義 5
2.1.2 技術服務特性 5
2.1.3 技服廠商決定服務費用邏輯 7
2.1.4 機關委託技術服務範疇 8
2.2 技術服務廠商爭議 9
2.3 工期展延之規定 10
2.3.1 技服辦法相關規定 10
2.3.2 工期展延之相關研究 11
2.3.3 不可歸責技術服務廠商之相關研究 11
2.4 技術服務費用增加相關研究 13
2.5 服務成本加公費法相關研究 14
2.5.1 相關規定 14
2.5.2 相關研究 14
第三章 技術服務合約所衍生問題 19
3.1 現行制度執行問題 19
3.1.1 建造費用問題定義不合理之處 19
3.2 工期展延造成之問題 20
3.2.1 技服廠商虧損原因 20
3.2.2 延長監造服務費用議題 21
3.2.3 技術服務契約範本相關規定 31
3.3 專家訪談 40
3.3.1 訪談大綱 40
3.3.2 訪談過程 40
3.3.3 機關立場 41
3.3.4 廠商立場 42
3.3.5 小結 44
第四章 工期展延所衍生費用計算方式分析 45
4.1 技術服務費用成本架構 45
4.1.1 總服務費用 45
4.1.2 直接費用 46
4.1.3 展延可調整直接薪資相關規定 54
4.1.4 專業、科學及技術服務業受僱員工薪資 54
4.1.5 專業、科學及服務業受雇員工經常性薪資指數 55
4.2 研擬展延衍生費用 56
4.2.1 直接費用 56
4.2.2 間接費用 57
4.2.3 其他費用 58
4.3 小結 59
第五章 案例探討 60
5.1 案例一 60
5.2 案例二 64
5.3 案例三 68
5.4 小結 74
第六章 結論與建議 85
6.1 結論 85
6.2 建議 87
參考文獻 88
附錄一 技術服務契約範本履約期限與契約價金之調整99 年與103年之比較 91
附錄二 專家訪談名單 97
附錄三 案例說明資料 98 |
| 參考文獻 |
【1】行政院公共工程委員會，「政府採購法令彙編」，民國99 年
【2】行政院公共工程委員會，「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」，民國99年
【3】行政院公共工程委員會，「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」，民國103年
【4】行政院公共工程委員會，技術服務法規及案例說明，林詹雄技正，民國99年
【5】李建中、黃依婷等人，「機關委託工程技術服務費率調整之研究」，行政院公共工程委員會，民國94年
【6】黃依婷，「機關委託工程技術服務費率調整之研究」，中央大學營建管理研究所，碩士論文，民國94年
【7】林益源，「公共工程技術顧問評選決標方式之研究」，台灣大學土木工程學系，碩士論文，民國87年
【8】黃賢炳，「公共工程專案管理服務費用編列問題之分析」，中華大學營建管理研究所，碩士論文，民國94年
【9】徐朝聲，「公有建築專案管理服務以服務成本加公費法計費合理性之探討」，中華大學營建管理研究所，碩士論文，民國100年
【10】台灣世曦工程顧問股份有限公司，「技術服務計費成本結構與國外計費制度之研析」，民國100年
【11】陳柔諭，「專案營建管理服務費計價模式之研究」，中央大學營建管理研究所，碩士論文，民國100年
【12】林瓊美，「工程監造服務費合理性之研究－以國道建設為例」，中央大學營建管理研究所，碩士論文，民國100年
【13】謝雅欣，「公共工程以建造費用百分比法計算規劃設計及監造之服務酬金現況研究」，中央大學營建管理研究所，碩士論文，民國97年
【14】林姵廷，「營建工程專案管理廠商執行困難之案例分析研究」，中央大學營建管理研究所，碩士論文，民國98年
【15】潘姵如「公共工程工期延長與監造服務費用補償計算模式之研究」，台灣科技大學營建工程系，碩士論文，民國103年
【16】鄭淵源、王世旭、李明聰、翁紹偉、王維志等，「採用建造費用百分比之服務費用合理性分析」，營建管理季刊，第90期，第1-16頁，民國101年
【17】王世旭、鄭淵源、李明聰、翁紹偉、王維志等，「各國技術服務制度之分析」，營建管理季刊，第89期，第14-30頁，民國100年
【18】周重遠，「服務成本加公費法下國道工程監造組織與人力配置之探討」，營建管理季刊，第93期，第24-40頁，民國102年
【19】「工程顧問服務業人力價格資訊」，營建物價，第98期，第316-317 頁，民國102年
【20】王國振，「淺論工程技術服務費用計算」，營建物價，第10期，第6-9頁，民國88年
【21】王國振，「再論工程技術服務費用計算」，營建物價，第11期，第6-9 頁，民國88年
【22】王世旭、鄭淵源、李明聰、翁紹偉、王維志等，「美國、日本與臺灣技術服務成本加公費法之比較」，營建管理季刊，第85期，第14-27頁，民國100年
【23】劉福勳、劉俊杰，「公共工程規劃設計監造酬金費率之探討」，營建管理季刊，第40期，第2-19頁，民國88年
【24】陳英本，「承包商因工期展延衍生工程成本之探討」，中央大學土木工程研究所，碩士論文，民國94年
【25】謝啟智，「工程顧問服務費用計算方法及其風險」，台北市土木技師公會，民國94年，第279期
【26】行政院公共工程委員會，工程顧問服務業資訊網，
http://pesys.pcc.gov.tw/examples/PCC/index.html。
【27】台灣服務業聯網， http://www.twcsi.org.tw/current.php
【28】經濟部商業司，商業服務業年鑑，民國102年
【29】行政院主計處，工商及服務業普查，專業、科學及技術服務業報告書統計表，民國103年
【30】行政院主計處，100年工商服務業普查報告，資訊及通訊傳播業、不動產業、專業科學及技術服務業報告書，民國101年
【31】Farr J. V., (90). ，Commodities and value-based pricing of engineering services，Journal of Management in Engineering, 17(4), pp.225–228.
【32】Ling Y. Y., F. (93). “Consultancy fees: dichotomy between A/E’s need to maximize profit and employers’ need to minimize cost,” Journal of Professional Issues in
Engineering Education and Practice, 130(2), pp.120–123.
【33】林孟潔，「工程技術顧問公司與機關訴訟爭議案例之探討」，中央大學營建管理研究所，碩士論文，民國103年
【34】周易陵，「機關委託專案管理技術服務費之研究－以鐵路地下化工程為例」，台灣大學土木工程研究所，碩士論文，民國95年
【35】余昇鴻，「公共工程常見爭議項目原因分析及處理對策之研究」，台灣大學土木工程研究所，碩士論文，民國98年
【36】陳錦芳，「工程爭議問題與實務(一)」，中華民國仲裁協會，p.1-p.16，民國99年
【37】謝哲勝、李金松，「工程契約理論與實務(上冊)」，增訂二版，台灣財產法暨經濟法研究叢書(五)，p.169-p.211，民國99年 |
| 指導教授 |
李建中、謝定亞
(Chien-Chung Li、Ting-Ya Hsieh)
|
審核日期 |
2015-7-24 |
| 推文 |
 facebook  plurk  twitter  funp  google  live  udn  HD  myshare  reddit  netvibes  friend  youpush  delicious  baidu
|
| 網路書籤 |
 Google bookmarks  del.icio.us  hemidemi myshare
|
