| 姓名 |
張芳慈(Fang-Tzu Chang)
查詢紙本館藏 |
畢業系所 |
土木系營建管理碩士班 |
| 論文名稱 |
天候與自然災害影響建築工程工期之研究
(A Study on the Impact of Weather and Natural Disasters on the Duration of Building Construction Projects)
|
| 相關論文 | |
| 檔案 |
 [Endnote RIS 格式]
[Bibtex 格式]
 [相關文章]  [文章引用]  [完整記錄]  [館藏目錄]  [檢視] [下載]- 本電子論文使用權限為同意立即開放。
- 已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
- 請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。
|
| 摘要(中) |
近年來世界各地紛紛受到「全球暖化」和「氣候變遷」之影響，使原本就易受天候 外力影響的營建工程，更容易因為天候與自然災害因素導致工程工期之延宕。但目前工 程契約中，對於因天候與自然災害之影響得以展延工期之規定，並非相當明確;亦即， 受影響的工程項目與可展延工期的條件，契約中並非都有詳細的規定。
本研究以營建工程中的建築工程為基礎，首先分析建築工程中的常見的作業項目， 並進行相關文獻回顧、蒐集過往工程案例與工程契約條文，針對因天候與自然災害得以 展延工期之約定情況，進行統整分析「天候與自然災害影響工期展延」的類別，以及影 響工程項目之種類與條件;其次尋找從事建築工程相關業務的營造廠商、顧問公司、專 家與機關進行問卷調查，利用問卷之結果與專家進行討論，完成「因天候與自然災害展 延工期之標準」之初步調查，並提出本文之結論與建議。希望透過本研究之成果，降低 因天候與自然災害因素在建築工程工期展延上之爭議。 |
| 摘要(英) |
In recent years, the world has witnessed increasing impacts from global warming and climate change, resulting in construction projects becoming more susceptible to weather forces and vulnerable to delays caused by weather and natural disaster factors. However, existing engineering contracts often lack well-defined provisions for time extensions in response to these factors. This deficiency in contractual clarity concerning the affected construction activities and conditions for time extensions is a common issue.
This study focuses on building construction projects. Firstly, it analyzes common construction activities in building projects and conducts a comprehensive literature review, incorporating past engineering cases and contract provisions. Secondly, surveys are conducted among construction firms, consulting companies, experts, and regulatory authorities engaged in building construction-related activities. The survey results are subsequently discussed with experts to complete the preliminary investigation of "standards for time extensions due to weather and natural disasters," leading to the formulation of conclusions and recommendations in this thesis. By addressing the identified gaps, this research aims to mitigate disputes related to time extensions caused by weather and natural disaster factors in building construction projects. The study′s findings are anticipated to contribute to improved contract clarity and more effective management of construction schedules under the influence of adverse weather and natural disasters. |
| 關鍵字(中) |
★ 天候因素
★ 自然災害
★ 建築工程
★ 工期展延 |
關鍵字(英) |
★ weather factors
★ natural disasters
★ building construction projects
★ extension of time |
| 論文目次 |
目錄
頁碼
目錄 I
圖目錄 IV
表目錄 V
第一章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究動機 1
1.3 研究目的 2
1.4 研究範圍與限制 2
1.5 研究方法與流程 3
第二章 文獻回顧 6
2.1 全球暖化 6
2.1.1 我國氣候變遷災害調適計畫 9
2.2 工程逾期之定義 10
2.2.1 國內工程契約 10
2.2.2 國際工程契約 12
2.2.3 臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點 15
2.3 營建工程中對天候之爭議 19
2.3.1 天候與自然災害之定義 20
2.3.2 災害性天氣之定義 21
2.3.3 天然災害停止上班及上課作業辦法 21
2.3.4 天然災害停止上班及上課之基準 22
2.4 工程爭議發生之原因及觀點 24
2.4.1 因天候因素所造成之工程爭議 25
2.4.2 不可抗力之天候因素對工程之影響 25
2.5 小結 26
第三章 天候與自然災害影響工程工期之案例 28
3.1 法源法律網 28
3.1.1 訴訟案件查詢辦法 28
3.1.2 天候因素影響建築工程之案例 30
3.1.3 自然災害影響建築工程之案例 33
3.2 司法院法學資料檢索系統 36
3.2.1 訴訟案件查詢辦法 36
3.2.2 天候因素影響建築工程之案例 38
3.2.3 自然災害影響工程工期之案例 41
3.3 小結 44
第四章 問卷調查與結果 45
4.1 問卷設計 45
4.2 調查方法 46
4.3 統計分析方法 46
4.3.1 資料處理 46
4.3.2 統計分析 47
4.4 資料分析與研究結果 48
4.4.1 敘述性統計 48
4.4.2 信度與效度 56
4.5 小結 56
第五章 專家訪談 58
5.1 訪談對象基本資料 58
5.1.1 訪談對象專業背景 58
5.1.2 訪談對象專業年資 59
5.2 建築工程受天候因素與自然災害之影響 59
5.3 小結 63
第六章 結論與建議 66
6.1 結論 66
6.1.1 可請求工期展延 66
6.1.2 視情況而定考慮請求工期展延 68
6.2 後續研究建議 70
參考文獻 71
附錄 73
附錄1 各天候因素與自然災害之定義標準 73
一、 天候因素 73
二、 自然災害 76
附錄2 專家訪談名單 81
附錄3 問卷調查問卷【前測】 82
第壹部分：基本資料 82
第貳部分：建築工程作業項目中受到天候因素與自然災害的類別 83
附錄4 問卷調查問卷【後測】 99
第壹部分：基本資料 99
第貳部分：建築工程作業項目中受到天候因素與自然災害之影響程度 100
附錄5 專家訪談問卷 123
第壹部分：基本資料 124
第貳部分：假設工程之作業項目受天候因素與自然災害之影響 124
第參部分：基礎/結構體之作業項目受天候因素與自然災害之影響 127
第肆部分：外部裝修與附屬工程之作業項目受天候因素與自然災害之影響 137
第伍部分：景觀工程之作業項目受天候因素與自然災害之影響 141 |
| 參考文獻 |
[1] 工程採購契約範本(2022)。
[2] 陳信儒(2003)，與不可抗力天候因素相關工程民事爭議其證據方法與類型化之研
究，國立中央大學土木系營建管理研究所，桃園市。
[3] NASA Earth Observatory website, topic : Global Warming, from :
https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming
[4] A. S. Khan and S. A. Chowdhury, "GHG emission reduction and global warming
adaptation initiatives by UNFCCC," 2nd International Conference on the Developments in Renewable Energy Technology (ICDRET 2012), Dhaka, Bangladesh, 2012, pp. 1-6. From: https://ieeexplore.ieee.org/document/6153513/references#references
[5] 聯 合 國 氣 候 變 遷 綱 要 公 約 ( United Nations Framework Convention on Climate Change)，取自 https://unfccc.int/
[6] Field, C. B.、Barros, V. R.、Mastrandrea, M. D.、Mach, K. J.、Abdrabo, M.-K.、Adger, N.等人(2014)， Summaryforpolicymakers|。載於 Climatechange2014:impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: global and sectoral aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change。(第 1-32 頁):Cambridge University Press。
[7] 彭武鵬(2021)，談天候降雨對營建工程之影響，取自 https://www.tpce.org.tw/data/data1/805-1.pdf。
[8] 國家災害防救科技中心，取自 https://www.ncdr.nat.gov.tw/
[9] 臺灣綜合研究院，取自 https://www.tri.org.tw/
[10] 行政院環保署，取自https://ghgrule.epa.gov.tw/report/report_page/31
[11] 氣 象 局 _ 全 球 與 台 灣 溫 度 趨 勢 分 析 報 告 ， 取 自
https://www.cwb.gov.tw/V8/C/C/Watch/watch_7.html
[12] 氣候變遷災害風險調適平台(2013-2017)，氣候變遷災害調適計畫，取自
https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Disaster/StrategyDetail/BAL0000028
[13] 張嘉琪(2007)，共同遲延責任分配之系統化分析方法，國立中央大學土木系營建
管理研究所，桃園市。
[14] 李永然、谷逸晨(2022)，工程逾期罰款法律解析，營造天下，第189冊，第9-11
頁。
[15] 民法(2019)。
[16] 賴 丕 仁 ( 2003 )， 英 美 契 約 法 之 損 害 賠 償 範 圍 ， 取 自 https://www.lawtw.com/archives/304609
[17] 呂純純(2004)，公共工程逾期爭議之研究，國立政治大學法律學研究所，台北市。
[18] 王祥騮(2020)，FIDIC 國際工程契約範本，營建知訊，第 447 冊，第 60-64 頁。
[19] 臺 北 市 政 府 工 程 契 約 訂 約 後 工 期 核 算 要 點 (2017) ， 取 自
https://www.laws.taipei.gov.tw/Law/LawSearch/LawArticleContent?lawId=P06D2030-20170124&realID=06-04-3019&lawArticleContentButton=
[20] 職業安全衛生管理辦法(2022)。
[21] 林伯儒(2016)，營建工程進度延遲因素之研究，國立金門大學土木與工程管理學
系碩士班，金門縣。
[22] 新北市政府教育局(2017)，地方政府教育行政機關與學校天然災害停班停課決策
管理探討，取自 https://www.sdec.ntpc.edu.tw/epaper/10609/1.htm
[23] 氣象法(2015)。
[24] 交通部中央氣象局突變天氣作業要點(1995)。
[25] 天然災害停止上班及上課作業辦法(2019)。
[26] 蕭家進(2001)，公共工程爭議處理的省思，現代營建，第260冊，第65-70頁。
[27] 常見工程採購法律問題及履約爭議處理解析_環宇法律事務所，取自
https://www.motc.gov.tw/fckdowndoc?file=/%E5%AD%94%E7%B9%81%E7%90%A
6(2).pdf&flag=doc。
[28] 台灣區綜合營造公會(2015)，台灣區綜合營造公會年報及產業政策白皮書，取自
http://ncucempca2015.blogspot.com/2015/01/blog-post_52.html
[29] 王伯儉(1996)，工程人員契約法律實務。
[30] 陳國星(2002)，建築工程防災計畫之研究，國立臺北科技大學土木與防災技術研究所，台北市。
[31] 法源法律網，取自https://www.lawbank.com.tw/
[32] 司法院判決書系統，取自https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
[33] Wortzel, R.(1979)，Multivariate Analysis。
[34] 行銷資料科學，取自https://reurl.cc/Nqe6Oe
[35] 周文賢(2002)，多變量統計分析SAS/STAT使用方法。 |
| 指導教授 |
姚乃嘉(Nie-Jia Yau)
|
審核日期 |
2023-8-14 |
| 推文 |
 facebook  plurk  twitter  funp  google  live  udn  HD  myshare  reddit  netvibes  friend  youpush  delicious  baidu
|
| 網路書籤 |
 Google bookmarks  del.icio.us  hemidemi myshare
|
